Contrato de Servicio Dirección Obra(Arquitecto) Obras Nuevo Ayuntamiento (Expte08-14) Imprimir

 ADJUDICACION

 

Por Acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de 14 de Mayo de 2014, se adjudicó a D. FELIPE FERNANDEZ SANZ el “Contrato de Servicio para la Dirección de Ejecución (Arquitecto ) de las Obras del Nuevo Ayuntamiento con Centro Comercial en el que esté integrado el Mercado Municipal” ( Expte 08/14).

 

El importe de la adjudicación es 59.895,00 €, I.V.A. incluido, de los que 49.500,00 € corresponden a la Base Imponible y 10.395,00 € al I.V.A con cargo a la partida presupuestaria: 151-62200 denominada "Urbanismo. Inversión nueva en edificios y otras construcciones para prestación de servicios”.

 

El plazo de ejecución del presente contrato se computará a partir de la fecha de la firma del acta de replanteo y tendrá una duración mínima de 330 DÍAS NATURALES, conforme a la oferta presentada por la mercantil CONSTRUCCIONES RICO, S.A., adjudicataria del contrato de obras.

 

No obstante lo anterior el contrato permanecerá vigente hasta la recepción y liquidación de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 303.4 del TRLCSP.

 

En Galapagar en la fecha que consta en el margen del presente documento que es

firmado digitalmente.

El Quinto Teniente de Alcalde.

Delegado de Obras Públicas,

Mantenimiento Urbano, Medio Ambiente,

Sanidad y Transportes

Angel Camacho Lázaro.